ANEXO MODELO SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Contratación Obras “ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE ILLORA”

Datos del licitador.-

Persona física:

· Nombre: Apellidos:

· DNI y NIF:

· Domicilio a efectos de notificaciones:

· Teléfono: Fax:

· E-mail:

Persona Jurídica:

· Nombre o razón social: CIF:

· Domicilio social:

· Teléfono: Fax:

Representante (tanto de personas físicas como jurídicas):

· Nombre: Apellidos:

· DNI y NIF:

· Domicilio a efectos de notificaciones:

· Teléfono: Fax:

Expone, que enterado del procedimiento Negociado con Publicidad, tramitado para la adjudicación del contrato de obras “ACONDICIONAMINETO DE LOS CAMINOS RURALES TORUNO Y CAÑUELO EN ILLORA”.

SOLICITA SER ADMITIDO A PARTICIPAR EN REFERIDO PROCEDIMIENTO, ASUMIENDO Y ACEPTANDO INTEGRAMENTE LAS CONDICIONES RECOGIDAS EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, y a cuyo efecto acompaño la documentación requerida.

En Illora, a ___ de _________ de 2011.

Firma,

Fdo.- ____________________________________________DNI:_______________________

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ILLORA

ANEXO MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD DE OBRAR Y NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR

D………………………………………………………………………………………………. con DNI …………………………………. y residencia en …………………………………………………………………….., provincia de ………………………………………

.calle…………………………………………………………………………………. y nº ……. en nombre, propio o de la empresa…………………………………………………………………………….que representa,

DECLARA, bajo su personal responsabilidad:

Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones que contiene elartículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Que el licitador persona física o los administradores de la persona jurídica querepresenta, no están incursos en ninguno de los supuestos a que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado; Ley 3/2005, de 8 de abril de Incompatibilidades de Altos Cargos de laAdministración de la Junta de Andalucia, y Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Publicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términosestablecidos en la misma.

No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o en los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante unión temporal de empresas, o en contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y/o dirección de la ejecución de las obras, ni ser empresa vinculada a las adjudicatarias de estos.

Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y demás Administraciones Públicas impuestas por las disposiciones vigentes, encontrarse inscrito en la Seguridad Social y al corriente en el abono de las cuotas correspondientes, así como estar dado de alta y al corriente en el Impuesto de Actividades Económicas.

En Illora, a ___ de _________ de 2011.

Firma,

Fdo.- ____________________________________________DNI:_______________________

ANEXO MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

«D. _______________________________________________________, con DNI n.º_____________ y domicilio a efectos de notificaciones en c/_______________ ________________________________________________, n.º ___, de la localidad de ____________________, provincia de___________________,

_____ en nombre propio.

_____ en representación de la empresa ______________________, con CIF n.º __________,

habiendo recibido invitación para la presentación de oferta y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de obras “ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ILLORA”, hago constar:

· Que conozco el pliego de cláusulas administrativas particulares y el proyecto que sirven de base al contrato y los acepto íntegramente, con expresa mención de los compromisos a asumir:

El adjudicatario del contrato vendrá obligado:

o A ejecutar las obras en el plazo fijado.

o A emplear en las obras los materiales, elementos, máquinas y equipos que reúnan las calidades y características marcadas en los documentos contractuales del proyecto y en las normas de obligado cumplimiento.

o A instalar y conservar durante la duración de la obra un cartel, situado en lugar visible,en los términos previstos en la normativa de aplicación.

o A realizar cuantas gestiones sean necesarias para la correcta ejecución de las obras.

o Al pago de tasa y licencias municipales correspondientes, y demás gastos relativos conforme a lo indicado en el Pliego.

· Que, presento la siguiente propuesta a valorar para la adjudicación del contrato, comprometiéndome a realizarla en caso de resultar adjudicatario:

· IMPORTE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Cifra en letra SIN IVA: ___________________________________________________________________

Cifra en número SIN IVA: ___________________________________

Cifra en letra importe IVA: ________________________________________________________________

Cifra en número importe IVA: _______________________________

Incluyendo dicho importe además todos tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos contemplados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato, y de modo específicos, el coste por las variaciones porcentuales que durante el plazo de ejecución del contrato pueda experimentar el IVA.

En _______________, a ___ de ________ de 2011.

Firma del candidato,

Fdo.: ________________________________________